121标书应当按照招标文件的规定和要求编制和印制。复印或钢笔书写，整理装订成册，一式五份，其中正本一份，副本四份，并注明“正本”。“副本”字样正本与副本如有不一致之处，以正本为准。122投标书由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后装袋密封。封面表面应写有招标人和项目名称，并加盖不显示投标人名称的密封条。123投标人应当派人按照投标人须知预表规定的时间，在投标人须知预表规定的地点交付投标书。凡超过投标截止时间递交的投标书，业主将不予接受，并按无效投标处理。131投标书自提交之日起90天内有效，中标人凭合同有效。在此有效期内，投标书中的所有承诺和条款均对投标人具有约束力。投标人不得修改或拒绝接受已确认的承诺和条款，即使错误本不应发生，也不得撤回投标。否则，业主可立即没收投标保证金，取消投标或中标资格。132投标人可以对投标截止日期前提交的投标书作适当的修改和补充。对投标书的修改和补充应当以密封方式送达投标人须知前附表规定的地点。投标截止时间后的提交、补充、修改或申报不予受理。有下列情形之一的，投标无效9。投标企业需携带本企业有效IC卡到现场刷卡并确认已注册的拟派项目总监在项目需要重新招标时原投标无效的情况下不具备该项目投标资格。11 141招标人将在投标人须知上一附表规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人的代表出席开标会议。开标会议由招标人或者招标代理公司主持，公证处应当公开宣布评标办法，拆封标书，宣读标书主要内容。投标人法定代表人或授权代表须携带本人身份证，委托代理人同时携带授权委托书出席开标会。确认投标书的密封条件和开标结果。142开标后，由业主按照有关规定组建的评标委员会对所有标书内容进行合规性审核。凡不符合招标文件有关规定或对招标文件实质性内容不响应的投标，一律予以否决，不纳入细化评标范围。投标人不得修改或撤回投标书中不符合要求的内容，使其响应或符合要求。143投标人或者其他利害关系人对开标有异议。开标现场应当提交招标人作出答复并做好记录。151评标成员在审查、评审招标文件过程中，对招标文件中含义不清、类似问题表述不一致或者文字、计算有明显错误的内容，可以书面要求投标人作出必要的澄清、更正和说明。152投标成员可以对评标人员提出的问题作出澄清和答复，但不得修改投标书的实质性内容。其记录的签署作为投标书的补充，对投标人具有约束力。153评标采用综合评分法。154按规定的评标办法打分后，确定为投标人的最终得分值。155超出招标文件规定的内容，评标时不予考虑。16根据评标委员会评审，指定得分最高的单位为中标候选人，报招标投标管理机构备案后，向中标人发出中标通知书，并通知未中标单位。161业主不负责解释授标结果，不保证价低者中标。162投标人在投标过程中对业主施加影响的任何行为将导致投标资格被取消或中标。163投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复。17合同签订171中标人签订监理合同自中标通知书起7日内与业主签订工程监理合同。监理合同必须依据12个国家现行相关经济合同法、省、市工程监理相关规定、招标文件和投标书的要求、承诺和中标结果签订。投标人不遵守招标文件和投标报价或者承诺而拒绝签订合同的，招标人有充分理由撤销授予该标书，并没收其投标保证金或者投标保函。给招标人造成的损失超过投标担保金额的，还应当赔偿超出部分，并依法承担相应的法律责任。172本合同经项目法人和中标人法定代表人或双方授权代理人签字后生效。20 17 3监理合同协议签订后3日内，中标人应按合同约定向招标人提交履约保证金或其他形式的履约担保。174在签订监理合同时，中标人应按上一附表第8项规定的金额向招标人提交履约保函。履约保函可以使用银行支票、汇票或保函。履约保证金中，项目团队到位保障占40%，工程质量、工期、成本控制和安全生产文明施工保障各占15%。当项目团队到位，工程质量、工期、成本控制和安全生产文明施工未达到招标文件承诺时，将没收相应金额的履约保证金，并按合同条款约定金额处以罚款。履约保证金在工程竣工验收后一个月内无息退还。181中标人与招标人签订工程监理合同并按规定缴纳履约保证金或者其他形式的履约担保后，投标结束。182招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的招标人，还将向中标人提供同等金额的付款担保。183投标人与中标人在签订工程监理合同后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金。投标过程中产生的一切费用由投标人自行承担，标书恕不退还。184投标人按规定签订工程委托监理合同并缴纳履约保证金。13第三部分合同条款合同格式参照建设部、国家工商行政管理总局颁布的建设工程委托监理合同示范文本GFDD2000DD0202特别条款第一条本合同适用法律和监理以业主与承包人签订的施工合同为依据，项目招标文件、招标图审会纪要及联系函、本项目正式设计文件、施工图、有关地质报告等国家和地方现行法律法规及质量评定标准等第二条监理范围及监理工作内容本项目图纸所示的监理工作范围及内容工程施工阶段全过程、多方位、多目标监理包括质量、进度、投资、安全生产管理和合同管理等。第三条外部条件包括业主告知承包人现场总监理工程师、监理人员和授权范围，以及监理单位的职责权限、授权范围和委托管理，确保监理单位能够依法对工程进行监理。第四条委托人需提供的工程资料及时间，应在项目开工前十日提供有关批准文件、施工图、地质报告、施工合同、施工招标文件、投标文件、中标通知书及有关会议纪要联系单。第五条委托人应当对监管人书面提出并要求作出决定的事项，在7日内作出书面答复。第六条校长常驻代表应当无偿向监理机构提供下列便利，监理人应当自行提供。委托人补偿的设施如下：补偿金额第八条在监理期间，委托人应免费向监理机构提供一名工作人员，工作由总监理工程师安排。在涉及服务的情况下，这些工作人员只能接受总监理工程师的指示。并提供免费服务人员。监督机构应当与服务提供者合作，但不对服务人员及其行为负责。第九条责任期间发生失职行为的，监理人同意按下列方式承担责任和赔偿损失（累计赔偿金额不超过监理报酬总额、扣税赔偿、直接经济损失最高不超过本项目监理费）第十条委托人同意按下列方式计算支付时间和金额以支付主管报酬。服务后付款；履约担保后付款；生效后付款；分期竣工验收后付款；竣工后付款信息；竣工结算审核后一个月内付款。委托人同意按照下列计算方法、支付时间和金额支付额外工作报酬、额外工作日、合同报酬、监理服务天数。第十一条双方同意按人民币汇率支付报酬。第十二条投资控制管理奖惩办法第十三条本合同履行过程中如有争议，双方应及时协商解决。如果协商不成，双方同意由仲裁委员会进行仲裁。双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未能达成书面仲裁协议的，可以向人民法院提起诉讼。协议附加条款1监理单位必须按照招标文件要求安排监理人员到位。招标文件要求，项目管理团队项目总监必须在项目管理团队进场后15天内到位，并保证每月到岗时间不少于24天。否则，其他监理人员不到位的，按每人每天500元扣减违约金，但最高不超过合同价款的10%，委托方有权对监理机构进行检查，不合格的监理人员有权要求更换直至合同解除。2.监理人员必须按照监理岗位职能认真行使监理职权，切实做好质量管理工作，实事求是做好工程事项，数量审核签证工作不到位或发生失职渎职行为的，每次扣罚3000元，防止与施工单位联合行为的发生。业主抽查或监督发现类似行为的，每次扣罚1万元。情节严重的，暂停合同履行，并上报行政部门。3.监理承诺三大目标：工期保证承包人工期保证施工安全。4.监理人员在工程监理时应向委托人提交有关监理资料。5.本工程结束监理费付清后，本合同自然失效。15第四部分按现行国家技术标准进行的技术说明16第五部分施工图和测量资料单独装订17第六部分招标文件格式监理单位应按下列名称、顺序和格式按投标人须知要求编制。招标文件封面见格式。法定代表人资格证书见格式。授权委托书及开标格式见。招标文件格式见。类似工程监理合同清单见格式2。目前正在监督的项目清单见格式。监理项目一览表见格式3本项目监理机构组织形式及人员，总监理工程师，各专业监理工程师简历见格式。总监理工程师曾监理过类似工程，目前监理工程清单见格式4。总监理工程师对现场到达率的承诺见格式。监理费报价见格式。投标保证金提交函见格式。投标文件第二份。投标人基本结算账户开户许可证复印件10。相关证明材料复印件11和建设工程监理招标文件复印件18编号项目名称投标人加盖公章签字或盖章日期19法定代表人资格证明单位名称地址姓名性别年龄职务法定代表人。对委托监理的项目签署招标文件，谈判合同，签订合同，处理一切相关事务。兹证明投标人加盖公章的日期